1.                   Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1                Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen en/of diensten, van Duurzaam Project Management te Rosmalen, hierna te noemen “DPM”, aan de Opdrachtgever, alsmede op alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties, een en ander voor zover hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in (een) overeenkomst(en) tussen partijen. DPM is een handelsnaam van Van Kessel Vastgoed B.V.

1.2                In het hierna volgende wordt onder “Opdrachtgever” verstaan degene aan wie DPM een aanbieding doet tot het leveren van goederen en/of diensten, alsmede degene met wie DPM een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen en/of diensten. Onder “overeenkomst” wordt verstaan iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3                Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door DPM zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.4                Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen vervolgens over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

1.5                DPM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk bekend worden gemaakt aan de afnemer. Indien de Opdrachtgever door de wijziging in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan zij de overeenkomst binnen 14 dagen na mededeling van de wijziging opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

2.                   Offertes en overeenkomsten

2.1                Alle offertes van DPM zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2                De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor DPM slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door DPM is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

3.                   Budget

3.1                DPM spant zich er voor in dat het Project wordt gerealiseerd binnen het door Opdrachtgever vastgestelde budget.

3.2                DPM is verplicht Opdrachtgever tijdig te informeren over de gevolgen en risico’s, waaronder wijzigingen in de bouwkosten en een eventuele (daaruit voortvloeiende) overschrijding van het budget die niet van ondergeschikte aard is, die zijn verbonden aan door Opdrachtgever na vaststelling van deze overeenkomst gewenste wijzigingen of vermeerderingen met betrekking tot de voor het Project vastgestelde eisen en uitgangspunten. Dit geldt tevens in het geval van overschrijding van het budget die niet van ondergeschikte aard is die het gevolg is van door de overheid na de totstandkoming van de overeenkomst hieraan gestelde (aanvullende) eisen.

3.3                Indien een behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist die mogelijk een overschrijding van het budget tot gevolg zullen hebben, zullen Partijen hierover in overleg treden, waarbij zij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht zullen nemen.

3.4                Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat er een verschil is tussen de toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek of door Opdrachtgever aangeduide toestand anderzijds, bijvoorbeeld inzake verontreiniging, die mogelijk een overschrijding van het budget tot gevolg zullen hebben, zullen Partijen hierover eveneens in overleg treden. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing indien in het bestek of vanwege Opdrachtgever geen toestand op gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke DPM redelijkerwijs had mogen verwachten.

 

4.                   Algemene verplichtingen van DPM

4.1                DPM is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten.

4.2                DPM houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst en verstrekt Opdrachtgever desgevraagd alle inlichtingen.

4.3                DPM is verplicht Opdrachtgever te waarschuwen indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens Opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens Opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

4.4                DPM is gehouden om alle gegevens van Opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan DPM bekend zijn of voorzover DPM redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

 

5.                   Algemene verplichtingen van Opdrachtgever

5.1                Opdrachtgever draagt er zorg voor dat DPM tijdig kan beschikken over het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd.

5.2                Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan DPM verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Opdrachtgever vrijwaart DPM voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

5.3                Opdrachtgever is verplicht DPM binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van DPM daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

 

6.                   Werkzaamheden DPM voorafgaand aan uitvoering werkzaamheden

6.1                DPM draagt zorg voor een eerste basisontwerp van het Project.

6.2                Indien Opdrachtgever instemt met het basisontwerp, contracteert DPM in overleg met Opdrachtgever de partijen die zorg dienen te dragen voor het opstellen van de tekeningen en constructieberekeningen c.a., waaronder de architect en de constructeur.

6.3                DPM verzorgt de contacten met de gemeente, onder meer inzake het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. De legeskosten die door de gemeente in rekening worden gebracht, worden door DPM aan Opdrachtgever doorbelast, vermeerderd met een percentage van 10%.

6.4                Voor elke vergunning die dient te worden aangevraagd, geldt dat de eerste twee aanvragen in het honorarium van DPM zijn inbegrepen. Indien een vergunningaanvraag twee keer door de gemeente wordt afgewezen, brengt DPM voor de opvolgende werkzaamheden in het kader van het verkrijgen van de vergunning een uurtarief ad      € 150,=, vermeerderd met BTW in rekening. Op de facturen van de architect en constructeur c.a. die betrekking hebben op dergelijke extra werkzaamheden, zal door DPM een opslag van 10% in rekening worden gebracht. Indien als gevolg van aanpassingen van de uitgangspunten van het Project na de totstandkoming van deze overeenkomst extra vergunningen dienen te worden aangevraagd, zal DPM voor de werkzaamheden die daarop betrekking hebben tevens een uurtarief ad € 150,=, vermeerderd met BTW, in rekening brengen.

6.5                Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het aanvragen door DPM van de voor het werk benodigde vergunningen en ontheffingen. Indien DPM voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen dient te beschikken over stukken van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever deze op verzoek aan hem verstrekken.

6.6                DPM contracteert in overleg met Opdrachtgever aannemers en leveranciers en verzorgt de totstandkoming van de betreffende overeenkomsten.

 

7.                   Datum van aanvang en uitvoeringsduur

7.1                Na het vaststellen van de tekeningen, constructieberekeningen, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het contracteren van de benodigde partijen zullen Partijen in onderling overleg een datum bepalen waarop de werkzaamheden voor de realisering van het Project zullen aanvangen.

7.2                DPM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een vertraging die voortvloeit uit een te late aanlevering van de benodigde gegevens door Opdrachtgever. 

7.3                DPM is verplicht Opdrachtgever tijdig te informeren over de gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden die zijn verbonden aan door Opdrachtgever na vaststelling van deze overeenkomst gewenste wijzigingen of vermeerderingen inzake de voor het Project vastgestelde eisen en uitgangspunten. DPM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging die voortvloeit uit door Opdrachtgever gewenste aanpassingen inzake de voor het Project vastgestelde eisen en uitgangspunten.

7.4                DPM zal zich binnen zijn invloedssfeer zo veel als mogelijk inspannen om er voor te zorgen dat de werkzaamheden tijdig zullen worden verricht.

7.5                Ingeval vertraging welke het gevolg is van te late of uitblijvende (op)levering van door DPM gecontracteerde aannemers of leveranciers, komen eventuele extra kosten die verbonden zijn aan het contracteren van een alternatieve leverancier of aannemer voor rekening van DPM. DPM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de vertraging in de oplevering die een dergelijke tekortkoming van een aannemer of leverancier mogelijk met zich meebrengt.

7.6                DPM is tevens niet aansprakelijk voor vertraging die het gevolg is van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen, waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, weersomstandigheden die voor een vertraging van het werk zorg dragen en (aanvullende) eisen en voorwaarden die van overheidswege aan het werk worden gesteld.

 

8.                   Werkzaamheden DPM tijdens uitvoering bouwwerkzaamheden

8.1                Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden draagt DPM zorg voor de begeleiding van de bouw. Dit houdt in dat DPM zorg draagt voor de planning en coördinatie van de uitvoering van de werkzaamheden door de daarbij betrokken partijen. DPM organiseert de bouwvergaderingen, zit deze voor en maakt hiervan zonodig een verslag.

8.2                Tevens draagt DPM zorg voor de controle op de uitvoering van de werkzaamheden door de ingeschakelde aannemers, leveranciers e.d.

8.3                DPM draagt zorg voor het contact met externe leveranciers zoals energiemaatschappijen e.d., maar hij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop en de termijn waarin dergelijke externe leveranciers voor de uitvoering van hun werkzaamheden zorg dragen, noch voor hieruit voortvloeiende vertraging in de oplevering.

 

9.                   Aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever aangewezen aannemers, leveranciers, constructies en/of werkwijzen c.a.

9.1                Opdrachtgever is verantwoordelijk voor fouten of gebreken in de door hem voorgeschreven plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, alsmede voor tekortkomingen in de door hem gegeven orders of aanwijzingen, tenzij DPM niet heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht als omschreven in art. 4 lid 3.

9.2                Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders of aanwijzingen.

9.3                Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

9.4                Opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:

a.       van door hem voorgeschreven bouwstoffen;

b.       van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier worden betrokken, tenzij DPM een keuze mogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.

Onder functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.

9.5                Opdrachtgever is aansprakelijk voor de niet of niet tijdige levering:

a.       van bouwstoffen die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken;

b.       van door hem voorgeschreven bouwstoffen, tenzij DPM een keuze mogelijkheid had met betrekking tot de leverancier van deze bouwstoffen,

mits in elk van beide gevallen DPM het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming te verkrijgen.

9.6                Opdrachtgever is aansprakelijk voor de wijze waarop de uitvoering van de werkzaamheden van door hem voorgeschreven aannemers plaatsvindt, onverminderd het bepaalde in art. 8 van deze overeenkomst.

9.7                Onder door Opdrachtgever voorgeschreven aannemers en leveranciers worden verstaan die aannemers en leveranciers waarmee DPM op aanwijzing van Opdrachtgever een overeenkomst sluit en/of de aannemers en leveranciers die rechtstreeks een overeenkomst met Opdrachtgever hebben gesloten en/of de aannemers en leveranciers die rechtstreeks aan Opdrachtgever factureren.

 

10.                Oplevering

10.1             DPM draagt zorg voor de algehele oplevering van het project, alsook voor eventuele deelopleveringen, zoals overeengekomen met Opdrachtgever en opgenomen in het tijdschema.

10.2             DPM zal een redelijke termijn voor de dag waarop (een deel van) het Project zal worden opgeleverd, contact opnemen met Opdrachtgever om een afspraak maken voor de opneming van het op te leveren (deel van het) werk. De opneming zal zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen acht dagen na de dag waarop naar de mening van DPM het (deel van het) Project is voltooid, plaats vinden.

10.3             Indien binnen de in art. 10 lid 2 genoemde termijn geen opneming plaats vindt, zal DPM Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen waarbinnen Opdrachtgever het werk dient op te nemen. Vindt binnen deze termijn geen opname plaats, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

10.4             DPM maakt een proces verbaal op van de opname. In dit proces-verbaal worden eventuele gebreken vermeld, alsmede of het werk wordt goedgekeurd door Opdrachtgever. Eventuele geschilpunten tussen DPM en Opdrachtgever, alsmede de goedkeuring van het werk door Opdrachtgever, worden eveneens in het proces-verbaal vermeld. Door de goedkeuring van het werk door Opdrachtgever, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10.5             Kleine gebreken zullen geen reden zijn tot onthouding van goedkeuring aan het werk, mits zij aan een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

10.6             DPM draagt er zorg voor dat indien Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, de in het proces-verbaal vermelde gebreken binnen 60 kalenderdagen na de dag van ondertekening van het proces-verbaal zullen worden verholpen.

10.7             DPM is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

10.8             Indien het werk door Opdrachtgever terecht wordt afgekeurd, zijn de bepalingen van dit artikel van overeenkomstige toepassing op de heropname.

 

11.                Onderhoudsperiode en garantie

11.1             DPM is gehouden om gebreken die binnen een periode van twaalf maanden na de datum van oplevering, zoals vermeld op het proces-verbaal van oplevering, aan de dag treden te laten herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor DPM conform art. 10 lid 2 geen verantwoordelijkheid draagt.

11.2             Gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie door derden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van DPM.

11.3             Op de dakbedekking wordt door DPM een garantie van tien jaar verstrekt, een en ander conform de garantie van de betreffende dakbedekker.

 

12.                Betaling leveranciers en aannemers

12.1             DPM draagt zorg voor betaling van de facturen van de door hem gecontracteerde leveranciers en onderaannemers. DPM brengt na ontvangst van de facturen de betreffende bedragen per direct bij Opdrachtgever in rekening, vermeerderd met een percentage van 1% inzake administratie- en verzekeringskosten.

12.2             Betaling van de betreffende facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Deze termijn is te beschouwen als een fatale termijn.

12.3             Indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever vanaf de dag waarop betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, over het per de 1^e van iedere maand vervallen saldo een rente verschuldigd van 1 % per maand of gedeelte van de maand. Indien DPM kosten moet maken voor de incasso van het verschuldigde, komen deze zowel buiten rechte als in rechte volledig voor rekening van Opdrachtgever.

12.4             De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter vergoeding van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit laat onverlet de bevoegdheid van DPM om een betaling anders aan te merken.

12.5             Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur - of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een factuur dient schriftelijk en binnen de betalingstermijn te geschieden. Blijkt de betwiste factuur - of het gedeelte daarvan - alsnog verschuldigd, dan wordt de door Opdrachtgever verschuldigde rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden.

 

13.                Honorarium

13.1             Percentage over meerwerk op de managementvergoeding is 8%.

13.2             Het honorarium is exclusief alle verschotten, reiskosten, kosten voor vermenigvuldiging van tekeningen en bestekken etc.

13.3             Opdrachtgever is afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor werkzaamheden die DPM dient uit te voeren als gevolg van wijzigingen of vermeerderingen met betrekking tot de voor het Project vastgestelde eisen en uitgangspunten na totstandkoming van deze overeenkomst, bijvoorbeeld in het kader van situaties als omschreven in art. 3 lid 3, 4 en 5.DPM zal voor deze werkzaamheden een uurtarief ad € 150,=, exclusief BTW in rekening brengen op basis van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en de daaraan bestede tijd, tenzij partijen hieromtrent afwijkende afspraken maken. 

 

14.                Opzegging en beëindiging door Opdrachtgever

14.1             Opdrachtgever is gerechtigd de aan DPM verstrekte opdracht te allen tijde schriftelijk middels een aangetekende brief op te zeggen.

14.2             Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden om aan DPM alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden die voortvloeien uit verplichtingen die DPM ten tijde van de beëindiging ter vervulling van de opdracht reeds was aangegaan.

14.3             Met betrekking tot overeenkomsten die DPM ter uitvoering van deze overeenkomst met derden is aangegaan en die ten tijde van de beëindiging nog voortduren, is Opdrachtgever gehouden alle verplichtingen voortvloeiend uit dergelijke overeenkomsten van DPM over te nemen, dan wel aan DPM het gehele bedrag te vergoeden tot betaling waarvan DPM op grond van dergelijke overeenkomsten gehouden is. Indien Opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten met derden wenst over te nemen, dient hij dit bij zijn schriftelijke opzegging aan te geven. Bij gebreke hiervan is het gehele bedrag tot betaling waarvan DPM op grond van dergelijke overeenkomsten met derden gehouden is, na de beëindiging per direct opeisbaar door DPM.

14.4             Indien Opdrachtgever deze overeenkomst tussentijds opzegt, is Opdrachtgever gehouden om aan DPM het overeengekomen honorarium te vergoeden, berekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van beëindiging. Indien Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt in het kader van zijn beroep of bedrijf, wordt dit bedrag vermeerderd met een percentage van 10 % van het resterende deel van het honorarium van DPM, ter vergoeding van gederfde inkomsten door DPM.

14.5             Opdrachtgever is tevens gehouden eventuele schade die DPM door beëindiging van de overeenkomst lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van DPM die schade zoveel als mogelijk te beperken.

 

15.                Opschorting, opzegging en ontbinding door DPM

15.1             DPM is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden indien:

a.       Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b.       na het sluiten van de overeenkomst aan DPM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover deze de tekortkoming rechtvaardigt;

c.       Opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst (op goede gronden) is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d.       indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien zijn faillissement wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd, dan wel Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd; dan wel Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

15.2             Voorts is DPM gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien zich gewichtige redenen voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, waaronder wordt begrepen een zodanige wijziging in de verstandhouding tussen partijen dat er geen basis meer bestaat voor een vruchtbare verdere samenwerking.

15.3             Van dergelijke gewichtige redenen is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien DPM door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren. In dat geval is DPM gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van DPM op betaling door Opdrachtgever voor reeds door DPM verrichte prestaties. In geval van opschorting zal DPM gerechtigd blijven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

15.4             Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor DPM tijdelijk of blijvend niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) extreme weersomstandigheden, werkstaking bij hem c.q. zijn leveranciers of de door hem ingeschakelde aannemers, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, onvoorzienbare overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen bij hem c.q. bij zijn leveranciers of de door hem ingeschakelde aannemers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door zijn toeleveranciers waardoor DPM zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

15.5             Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt opgezegd of ontbonden, zijn de vorderingen van DPM op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DPM de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.6             DPM behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

16.                Algemene verplichtingen van Partijen na beëindiging

16.1             Na beëindiging van de overeenkomst is ieder der Partijen verplicht al datgene te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van zijn wederpartij van hem gevergd mag worden.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van deze overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid, geschillen-beslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.